甲方:
乙方:
甲方聘请乙方为施工现场的现场项目经理。为确保建设项目目标的顺利实施,明确责任,双方签订如下合同:
一、工作范围:
乙方经甲方授权负责并有义务与甲方合作竞争相应的工程项目。甲方可根据工程需要调配乙方的施工项目。
二、项目期限:
以甲方与施工单位签订的施工合同期限为准,用工期限为一年。工期超过一年,合同自动顺延至工程竣工,超过用工期限的工资按月平均工资乘以超过用工期限的月数计算,或双方另行签订超过用工期限的工资协议。
三、工作要求:
建筑工程的工程合格率和优良率以甲方与施工单位签订的建筑工程合同为准。重大伤亡事故为零。
四、工作形式:
1.甲方授权乙方根据甲方与施工单位签订的施工合同,负责本工程的所有施工生产管理。乙方无权向建设单位取钱,也无权改变资金去向。乙方无权代表甲方采购材料。
2.乙方工资的计算和支付:
乙方实行年薪制,年薪在与建设单位签订的合同履行完毕时发放。
五、抵押风险:
由于甲乙双方是相关中介,甲方信任乙方,甲方不要求乙方直接支付抵押风险,而是在合同终止时从工资中扣除本金。如果没有违约,本金一次性付给我。
六、双方的权利、责任和义务:
1.甲方的权利、责任和义务:
1)向乙方传达和贯彻项目施工现场的政策、法律、法规,引导和规范施工队伍走法制化、规范化的'轨道,保障经营者的合法权益,支持乙方在甲方依法授权范围内的经营自主权。
2)甲方按要求用同一账户支付账单后,为乙方开具发票。
3)设立工程监督员,参与乙方的项目工程和施工生产决策,经常深入施工现场检查工程进度和质量。
4)监督检查乙方对甲方规章制度的执行情况。
5)甲方各部门应积极为乙方的建设和生产服务。乙方有权抵制甲方人员的推、拉、塞、索行为,并向总经理报告。
2.乙方的权利、责任和义务:
1)为确保项目工期如期完成,将各项计划的详细情况(进度计划、劳动力计划、材料计划、质量计划、安全目标)上报公司并贴在办公室墙上;
2)确保项目安全目标实现无隐患(伴随检查、人身安全、供电设备、消防安全、高空作业),确保生产安全,人身安全事故控制值为零;
3)确保与公司内部领导和外部相关单位及时沟通(及时是第一次,沟通到位专注于解决问题);
4)确保项目现场文明施工(不乱扔杂物、垃圾,下班后清理现场),树立公司形象;
5)施工过程中发生的增加、技术变更、签证等应及时收集、整理并上报公司。施工前,签证最迟不超过3天。超过3天,视为工作不到位,项目完成后按程度扣10%工资;
6)合理利用材料进行现场施工,降低材料损耗率。根据所用材料的不同,材料损失率控制在2%,超出部分由项目经理负责;
7)因项目经理的个人错误和人为的虚假辩解而造成的损失,由项目经理承担连带责任。
七、奖惩规定
1.采用新技术、新工艺、新方法施工,有创新或示范效果,视具体情况或创造经济效益,给予项目经理奖励;
2.超额完成计划,增加公司经济效益的项目经理奖励人民币;
3.因自身管理等原因,被施工单位投诉一次,给予项目经理元处罚;
4.项目经理未能及时果断处理突发事件,给企业造成重大损失,严重损害企业信誉或因管理不善或决策失误给企业造成巨大经济损失的,给予项目经理人民币元罚款;
八、违约责任。
如果违约方给对方造成经济损失,违约方应赔偿对方。双方有责任的,在各自的责任范围内承担。如乙方在施工期间违约,甲方可扣除抵押风险,并责令乙方整改停工,直至合同终止。
九、争端的解决
1)甲乙双方本着友好的原则协商解决问题。
2)可以直接向濮阳市华龙区人民法院提起诉讼。
十、本合同经双方签字后生效。本合同未尽事宜,双方可协商解决,也可签订补充协议。补充协议是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
十一、本合同与上级文件如有冲突,以上级文件为准。
十二、其他事项。
本合同一式两份,双方各执一份。甲方与建设单位之间的合同包括
由甲方保存,乙方可留复印件备查。
甲方:乙方:
联系方式:联系方式:
____年____月____日____年____月____日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容